担保书的法律效益

时间:2023-05-25 12:19:16 由 MONKEY 分享 浏览

担保书的法律效益5篇

我们将尽最大努力维护公共利益、社会责任和企业声誉。下面是小编为大家整理的担保书的法律效益,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

担保书的法律效益

担保书的法律效益精选篇1

致长安保证担保有限公司深圳分公司:

鉴于: (以下简称发包人)与 (以下简称承包人)拟就 工程签订工程施工合同;发包人与承包人约定,为保证承包人履行上述施工合同约定的义务,承包人须向发包人提交上述工程的银行《 保函》;你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称银行)申请开立银行《 保函》, 你方为承包人向银行提供了编号为 的《出具分离式保函协议》。

我以我本人的信用和全部财产为承包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保,并向你方作出如下保证:

一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为本反担保保证书的主合同,主合同无效,本反担保保证书依旧有效。

二、我本人的保证责任范围为:银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下保函金额的本金人民币 元整(¥ 元)、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。

三、我本人履行保证责任的方式:当你方凭本反担保书和银行要求你方承担保证责任的索赔通知向我本人提出索赔时,我本人将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任,我本人无条件地立即承担对你方的赔偿责任。

四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约金,每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。

五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。

六、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料,我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的,并承担相应法律责任:

(1) 个人身份证复印件;

(2) 个人基本情况,包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他;

(3) 个人财产清单及权属证明文件复印件;

(4) 本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。

保证人:

日期: 年 月 日

担保书的法律效益精选篇2

中国投资担保有限公司:

兹授权下列人员为我方代理人,向贵公司办理政府采购融资贷款担保事宜:

姓 名

年 龄

性 别

工作单位 职 务

电 话

委托单位: (印章)

法定代表人: (签名或盖章)

年 月 日

担保书的法律效益精选篇3

__担保有限公司:

承贵公司与(以下称债务人)签定的《委托担保协议书》保字__第__号)的有关约定,贵公司为债务人向(以下称贷款人)的借款以保证的方式提供担保,为确保贵公司的合法权益,依照诚实信用之原则,本人愿以全部财产(含共有),以无限连带责任的保证方式,为贵公司提供反担保。并在此谨作以下保证:

一、本人同意《委托担保协议书》的全部条款,并保证债务人能够按期清偿所有债务。

二、本人同意对《委托担保协议书》中债务人的所有债务无条件承担无限连带清偿责任:

1、如债务人未按上述协议书中的约定按期足额向贷款人支付由贵公司保证的全部款项和自付款之日起的利息以及其他费用、损失等(利息额计算至本人实际支付日),本人保证在贵公司代偿之日起十五日内无条件将上述款项支付给贵公司。

2、如债务人未按上述协议书中的约定按期足额交纳担保费,本人保证在收到贵公司催款通知五日内,无条件代债务人支付担保费本息、违约金以及损失等费用。

3、如债务人未履行上述协议书中约定的其他义务而给贵公司造成损失,本人保证在收到贵公司书面催款通知十五日内,无条件予以全部赔偿。

4、上述三种情形下,贵公司无须先向债务人追偿或起诉或执行其他反担保物,有权直接向本人追偿。一经贵公司要求,本人将无条件负责清偿债务人的所有债务。

三、本保证书是不可撤销的,在下列情况下,无论是否事先通知本人,本保证书持续有效:

1、本保证书中当事人的身份地位发生任何变化。

2、本保证书中当事人发生合并、分立、停业、撤销、解散、破产、无清偿能力或变更名称、住所、章程、法定代表人、经营范围、企业性质或其上级单位的任何指令,其地位、财力状况的改变或与任何单位签定任何法律文件规定等事项。

四、在所有的债务尚未全部清偿前,本人放弃取代贵公司债权人地位的一切权利,并保证:

1、在所有的债务尚未全部清偿前,债务人即使欠本人任何款项或将任何资产或权益抵押、质押或转让给本人,本人保证将上述款项、资产或权益所获得的收益质押或提存给贵公司作为本人提供反担保的补充方式。

2、非经贵公司书面同意,本人不能向债务人索取任何担保或款项,如有已索取者,该等担保或款项一经贵公司要求,悉数交给贵公司。

五、本人对依据本保证书规定所应付的一切款项,均不得提出任何扣除、抵销或反追偿的主张,亦不得附带任何限制或条件,以保证贵公司实际足额收到本保证书规定的贵公司应收款项。

六、贵公司给予债务人和本人的任何宽容、宽限、优惠或延缓行使上述协议书及本保证书项下的任何义务,均不影响、损害或限制贵公司依本保证书和法律法规而享有的一切权益,不应视为贵公司对本保证书项下权利、权益的放弃。

七、本保证书为独立附加反担保,贵公司可以接受债务人或任何第三方现时或将来提供的担保,或者解除或变更已持有的担保而无需知会本人,在任何一种情况下,本人均应对债务人的所有未清偿债务承担个人无限连带保证责任。

八、本保证书如有任何修改、补充、变更均须征得贵公司的同意。

九、本保证书保证期限自本人签字之日起至贵公司担保责任终止之日后两年止。

十、本保证书一式二份,贵公司与各保证各执一份。

保证人签字:

住所:

身份证号码:

电话:

20__年__月__日

财产共有人声明

本人作为财产共有人已完全知悉《不可撤销反担保保证书》的全部内容并同意以我们所有的共有财产及本人的个人财产对上述保证范围内的款项提供连带责任保证。

保证人签字:

住所:

身份证号码:

电话:

20__年__月__日

担保书的法律效益精选篇4

借款人:(以下简称甲方):,性别:,出生日期:______年______月______日,居民身份证号码:,联系方式:

当前地址:

贷款人:(以下简称乙方):,性别:,出生日期:______年______月______日,居民身份证号码:,联系方式:

当前地址:

担保人:(以下简称丙方):,性别:,出生日期:______年______月______日,居民身份证号码:,联系方式:

当前地址:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规,遵循平等自愿、协商一致的原则,各方签订如下抵押贷款担保合同。

第一条甲方向乙方借款人民币(小写):大写:

第二条贷款期限:

甲方对乙方的贷款期限为天,自______年______月______日至______年______月______日。

第三条支付方式:

乙方应于______年______月______日向甲方提供本合同项下的现金资金。

第四条利息及利息支付方式:

代付利息每月为%,自本合同签订和履行之日起计算。付款方式为一次性付款。

第五条资金用途及还款方式:

甲方贷款用于个人经营,甲方保证贷款用于合法经营,不从事非法经营和非法使用。贷款到期,甲方应还本付息。乙方有权监督甲方贷款的使用。自付息日起逾期两天后,如发现甲方使用贷款异常,出现还款危机或延期或拒不支付利息,乙方有权解除合同,提前收回本息。乙方应通知甲方解除合同,并按甲方确认的住所和通讯地址收回本息,乙方有权以甲方财产实现抵押,以抵消贷款本息,并向连带责任保证人丙方主张本息。

第六条各方应诚信、全面地履行本合同。

合同逾期的,违约方按每天合同金额的1%承担违约责任。逾期十天。乙方有权终止合同的履行并收回贷款。如甲方未能偿还贷款,乙方有权要求违约方按逾期时间按同期银行贷款利率的四倍赔偿损失。

第七条保证条款

1、为保证借款合同的履行,甲方将其全部物品作为本借款合同的质押财产。被担保财产:(主要注明名称、型号标准、数量、质量、评估价值、目前存放地点等。)。

甲方应自本合同签订之日起,在收到贷款之前或之后,将质押品移交给乙方保管,保管费用由甲方承担。

2、担保范围:贷款本金、利息、违约金、本合同约定的损失以及乙方实现债权的费用(包括聘请律师费用等一切正常费用)。

3、丙方为本合同提供连带保证,保证期间为还款日起两年。丙方承担甲方的违约责任,此后本合同的债权由丙方继承,丙方对违约方行使债权。甲方未履行还款及付息义务的,丙方应无条件偿还。丙方在履行还款义务后,继承乙方合同约定的债权,并向甲方追偿违约责任和赔偿损失。

第八条因履行本合同发生的任何争议,应通过协商解决。

协商不成的,由莱芜市莱城区人民法院通过诉讼解决。因诉讼产生的诉讼费用和律师代理费由违约方承担。

第九条本合同一式三份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

如双方签署的前一份合同与本合同有任何不一致之处,以本合同的约定为准。

甲方(签字盖章):

乙方(签字盖章):

丙方(签字盖章):

______年______月______日

担保书的法律效益精选篇5

甲方:

乙方:

为有利于双方发展,充分利用双方对外融资的有利因素,加强企业间经济合作,提高经济效益和社会效益,甲、乙双方就融资担保问题经过充分酝酿,共同达成如下协议:

一、甲、乙双方本着平等互利、真诚合作、共同发展的原则,在融资领域内进行友好合作。

二、甲、乙双方共同确认:双方承担总额度为伍仟万元的贷款责任担保,并同意按照《中华人民共和国担保法》履行各自责任。

三、在乙方需要担保时,甲方为乙方提供的担保额度总共为X万元,不管是乙方中的一家公司还是二家公司;在甲方需要担保时,甲方可以选择乙方中的一家公司,为甲方提供相同额度的贷款担保。

四、甲、乙双方在履行互为担保时,最长担保期限不超过三年,贷款必须专款专用,担保方有权对被担保方的贷款使用情况进行监督,期满还清贷款本息时,被担保方应主动向担保方提供还贷凭证,以便对方及时了解。

五、任何一方为对方担保时,应如实提供各自财务报表、营业执照、信用证明复印件以及有关企业概况等资料。

六、担保方的继受人(包括因改组合并而继受)将受本协议的约束,并继续承担担保责任。未得到对方事先书面同意,担保方不会转让其担保义务。

七、担保方代被担保方清偿债务后,有权向被担保方追偿。

八、在本合同有效期内,甲、乙任何一方都不得擅自变更或解除本合同,确需变更本合同条款时,应经对方协商同意,达成书面补充协议。

九、违约责任

甲、乙双方都应遵守本协议的约定,任何一方违约,违约方应向守约方支付违约金__万元,并赔偿守约方的一切经济损失。

十、争议的解决方式,在履行本合同中发生的争议,由甲、乙双方协商或通过调解解决。协商或调解不成,任何一方都有权向原告所在地的人民法院起诉。

十一、协议未尽事宜,双方协商解决。

十二、本协议自签订之日起生效。

十三、本协议一式二份,双方各执一份,以兹共同遵守。

甲方:

乙方:

年 月 日

担保书的法律效益相关文章:

★ 关于担保书怎么写通用

★ 担保书简单版通用

★ 员工入职担保书表格

★ 学生安全担保书格式

★ 员工入职担保书表格

★ 最新的法律事务委托合同范文

★ 5篇有关法律服务委托合同范文

★ 最新的法律服务合同范文

★ 2019年专项法律服务合同范本

★ 5篇有关法律的服务合同范文

观看视频教程担保书的法律效益的二维码 扫码关注微信公众号