工程劳务协议怎么写(通用5篇)
工程劳务协议怎么写要怎么写,才更标准规范?根据多年的文秘写作经验,参考优秀的工程劳务协议怎么写样本能让你事半功倍,下面分享【工程劳务协议怎么写(通用5篇)】相关方法经验,供你参考借鉴。
工程劳务协议怎么写篇1
工程劳务协议可以按照以下模板进行书写:
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就__________工程及相关配套工程项目的施工达成如下协议:
第一条项目概况及合作条件
1.1本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。
1.2工程地点:__________。
1.3工程承包范围:工程范围与内容:(具体内容以分包合同为准)。
第二条工期要求
2.1乙方必须在年月日前竣工。
2.2乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。
第三条质量标准
3.1工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定合格等级。
第四条工程承包方式
4.1本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。
第五条合同价款
5.1本工程建筑面积约__________平方米。合同价款为人民币:元每平方米(以建筑面积结算)(属总价包干)。
第六条付款方式
6.1甲方在合同签订后,在符合付款条件时,按总价的__%支付,余额在验收通过后支付。
第七条合同生效
7.1本合同一式四份,甲乙双方各执两份,自双方代表签字(盖章)之日起生效。
7.2本合同签订地点:__________。
7.3在履行本合同的过程中如发生争议,应协商解决;协商不成的,双方同意向甲方所在地人民法院起诉。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表签字:代表签字:
日期:日期:
工程劳务协议怎么写篇2
以下是一份工程劳务协议的示例:
工程劳务协议
本协议由以下双方于____年____月____日签署:
甲方:(以下简称“公司”)
地址:(公司地址)
法定代表人:(姓名)
联系方式:(电话号码、电子邮件等)
乙方:(以下简称“承包商”)
地址:(承包商地址)
法定代表人:(姓名)
联系方式:(电话号码、电子邮件等)
鉴于,公司需要将工程外包给承包商进行施工,双方根据平等自愿、互利共赢的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、协议目的
本协议旨在明确双方在工程劳务合作中的权利和义务,确保工程的顺利进行。
二、合作范围
1.承包商应根据公司的要求,负责工程的施工、安装、调试等工作,确保工程质量符合国家相关标准和规定。
2.工程地点:(工程地点)
3.工程实施时间:(工程实施时间)
三、权利义务
1.公司应向承包商提供必要的工程图纸、技术支持和相关资源,确保工程顺利进行。
2.承包商应根据协议要求,按时按质完成工程,确保工程质量,并接受公司的监督和管理。
3.承包商应根据实际工作量,向公司报送工程进度表,并在工程完成后提供相应的工程验收报告。
4.承包商应按照国家法律法规及行业标准,确保工程的施工安全和环境保护。
5.公司应按照约定及时支付承包商的工程费用。
四、违约责任
1.承包商未按照协议要求履行合同义务,应承担相应的违约责任,并向公司支付违约金。
2.公司未按照约定及时支付工程费用,应承担相应的违约责任,并向承包商支付违约金。
3.如因违约行为给对方造成损失的,违约方应当承担赔偿责任。
五、协议变更与解除
1.本协议生效后,任何一方不得擅自变更或解除本协议。如确需变更或解除,应经双方协商一致并达成书面协议。
2.在下列情况下,本协议可依法变更或解除:
(1)因不可抗力因素,致使合同无法履行;
(2)因承包商原因,导致工程无法按时按质完成;
(3)因公司原因,无法按时支付工程费用。
3.本协议变更或解除后,不影响违约方依法应承担的违约责任。
4.本协议解除后,双方应当及时结清已完成工程的费用及后续事项。
5.本协议解除后,双方应当在15个工作日内完成财务结算。
6.本协议解除后,双方应当在30个工作日内完成工程交接手续。
7.本协议解除后,双方应当在60个工作日内完成资料归档。
8.本协议解除后,双方应当在90个工作日内完成其他善后事宜的处理。
9.本协议解除后,双方应当在120个工作日内完成工商行政管理部门备案手续的办理。
10.本协议解除后,双方应当在150个工作日内完成税务部门的清算手续的办理。
11.本协议解除后,双方应当在180个工作日内完成印章作废手续的办理。
工程劳务协议怎么写篇3
工程劳务协议
甲方(工程承包方):
名称:__X有限公司
注册地:__X
地址:__X
法定代表人:__X
乙方(工程劳务方):
名称:__X有限公司
注册地:__X
地址:__X
法定代表人:__X
鉴于甲乙双方拟进行某项工程劳务合作,为明确各自的权利与义务,保证工程顺利进行,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,经双方友好协商,达成以下协议:
一、工程范围及工作内容
1.工程范围:__X工程,包括但不限于工程设计、施工、材料采购、质量监督等。
2.工作内容:乙方按照甲方要求,完成以下工作:(1)工程设计;(2)施工;(3)材料采购;(4)质量监督。
二、工期与进度
1.工期:本工程预计自2023年5月1日起至2023年10月1日止,共计150个工作日。
2.进度:乙方应根据工程实际情况,制定详细的施工计划,保证工程按时按质完成。
三、薪资支付方式
1.薪资标准:乙方按照以下标准收取薪资:(1)工程设计部分,按照设计费每平方米人民币20元计算;(2)施工部分,按照施工费每平方米人民币100元计算;(3)材料采购部分,按照材料采购费每平方米人民币50元计算;(4)质量监督部分,按照监督费每平方米人民币10元计算。
2.薪资支付方式:甲方按照工程进度,分阶段支付薪资,每个阶段应支付的薪资比例为实际完成工作量的80%。待工程竣工验收合格后,甲方支付剩余20%的薪资。
四、违约责任
1.违约行为:如甲乙双方在履行本协议过程中,有任何一方违反本协议约定的行为,视为违约行为。
2.违约责任承担:如发生违约行为,违约方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
五、保密义务
1.保密内容:甲乙双方应对本协议内容及涉及的商业秘密、技术机密、知识产权等事项进行保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露或披露。
2.保密期限:本协议项下的保密义务自协议签署之日起,直至协议终止后两年。
3.保密措施:甲乙双方应采取合理且适当的保密措施,确保保密内容的安全和保密性。
六、安全管理协议
1.安全责任:乙方应制定专门的安全管理协议,明确施工现场的安全管理责任和措施。甲方有权对乙方的安全管理情况进行监督和检查。
2.安全设施:乙方应按照国家和地方相关法规要求,配置相应的安全设施,确保施工现场的安全。
3.安全事故处理:如发生安全事故,乙方应及时向甲方报告,并按照相关法律法规进行处理。
七、争议解决方式
1.争议解决方式:如甲乙双方在履行本协议过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,可以提交仲裁或者诉讼解决。
2.仲裁机构:如选择仲裁解决争议,仲裁机构为__X仲裁委员会。
3.诉讼管辖法院:如选择诉讼解决争议,管辖法院为__X人民法院。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效,待工程竣工验收合格后失效。如有未尽事宜,双方可另行协商补充条款,补充条款与本协议具有同等法律效力。
工程劳务协议怎么写篇4
工程劳务协议
一、协议目的
本协议旨在明确甲方和乙方在工程劳务方面的合作事宜,双方在平等自愿的基础上,达成如下协议,以确保双方权益得到充分保障。
二、合作范围
1.甲方同意将指定工程项目的劳务部分交由乙方完成,具体工作内容包括但不限于以下方面:工程设计、施工、材料采购、质量监督、安全管理等。
2.工作地点为甲方指定的施工现场,工作时间根据项目需要进行调整。
三、权利义务
1.甲方有权要求乙方按照约定的质量和进度完成工作,并保证乙方工作人员的合法权益。
2.甲方有义务为乙方提供必要的工作支持和协助,如提供必要的材料、设备和场地等。
3.乙方有权要求甲方按照约定及时支付相应费用,并保证其工作人员的合法权益。
4.乙方有义务按照约定完成工作,并保证工作质量和进度。
5.薪资结算:根据双方协商,薪资按照工程项目的具体情况进行结算,甲方应按照约定时间支付薪资。
6.考勤制度:双方应按照国家有关规定,制定合理的考勤制度,确保工作人员的工作时间和休息时间。
四、违约责任
1.如甲方未能按照约定提供必要的工作支持和协助,应承担相应的违约责任,包括但不限于造成乙方工作延误、损失等。
2.如乙方未能按照约定完成工作,应承担相应的违约责任,包括但不限于造成甲方经济损失、延误工期等。
3.如有违约行为,双方应协商解决,如协商不成,可依法向法院提起诉讼。
五、协议变更与解除
1.本协议一旦签订,双方应严格遵守,如因特殊原因需要变更或解除协议时,应提前书面通知对方,并经过双方协商一致后进行变更或解除。
2.在协议履行过程中,如因法律法规或政策变化等原因导致本协议无法继续履行,双方可协商解除协议。
六、其他条款
1.保密条款:双方应对本协议内容及涉及的商业机密进行保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露。
2.争议解决方式:如因本协议产生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.未尽事宜:本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
4.协议生效:本协议自双方代表签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程劳务结束之日终止。
七、附件
1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2.双方可依据本协议的内容制定相应的附件,附件应包括但不限于以下内容:工程项目清单、工程进度计划、质量标准和安全管理制度等。
3.如有附件需要签订的,其签署方式与本协议相同,并在附件中注明与本协议具有同等法律效力。
工程劳务协议怎么写篇5
工程劳务协议
一、协议目的
本协议旨在明确甲方和乙方在工程劳务方面的合作事宜,确保双方在合作过程中能够遵循公平、公正、合理的原则,共同完成工程劳务任务。
二、合作范围
1.劳务内容:乙方应按照甲方要求,提供符合工程需要的劳务人员,并负责组织、指导、协调劳务人员完成工程现场相关工作。
2.工作地点:工程现场(具体地点由甲方确定)。
3.工作时间:自本协议签订之日起,至工程结束之日止。
三、权利义务
1.双方应遵守国家法律法规,遵守诚实守信的原则,共同完成工程劳务任务。
2.甲方有权对乙方提供的劳务人员进行现场管理和工作安排,确保工程进度和质量。
3.乙方应对甲方提出的劳务需求进行合理安排,确保提供符合要求的劳务人员,并对劳务人员的表现进行跟踪和评估。
4.任何一方因违约造成对方损失的,应当承担相应的赔偿责任。
四、费用分配
1.工程劳务费用:根据工程实际情况,由甲方按照约定支付给乙方。
2.费用分摊方式:双方应按照约定,共同承担因工程劳务产生的相关费用。
3.费用支付方式:双方应按照约定,按时支付相关费用。
五、知识产权保护
1.双方应尊重并保护知识产权,未经授权不得擅自使用对方的商业秘密和知识产权。
2.未经甲方书面同意,乙方不得向任何第三方披露涉及工程的商业秘密和知识产权信息。
六、保密条款
1.双方应保守本协议涉及的商业秘密和机密信息,未经对方书面同意,不得向任何第三方透露。
2.本协议的商业秘密和机密信息包括但不限于工程技术、合同条款、项目进度等。
3.违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。
4.本保密条款在本协议终止后继续有效。
七、争议解决
1.双方在履行本协议过程中发生的任何争议,应首先通过友好协商的方式解决。
2.若协商无果,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.在争议解决期间,除涉及争议部分外,其他部分应继续履行。
4.本协议适用中华人民共和国法律。
八、其他事项
1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
3.本协议未尽事宜,可由双方协商补充或修改。补充协议与本协议具有同等法律效力。