教程网首页 > 实用范文 > 书信条据 > 协议书 》 建设工程的承包协议书
建设工程的承包协议书
建设工程的承包协议书(通用5篇)
建设工程的承包协议书要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的建设工程的承包协议书样本能让你事半功倍，下面分享【建设工程的承包协议书(通用5篇)】相关方法经验，供你参考借鉴。
建设工程的承包协议书篇1
建设工程承包协议书
本协议于2023年4月10日在__市签订，旨在明确甲方与乙方之间的建设工程承包关系。协议有效期为自签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
一、工程概况
1.工程名称：甲方将承接的“__工程”项目，以包工包料的形式交由乙方负责施工。
2.建设地点：位于__市的__区域。
3.施工周期：自2023年4月15日起至2023年10月15日止，共计6个月。
4.工程款项支付方式：乙方应在每月25日前，向甲方提交上月完成的工程量清单，甲方收到后，于次月5日前支付相应的工程款项。
二、双方权利与义务
1.乙方应按照国家及地方相关法规、规范标准，进行施工，确保工程建设质量合格，并承担因施工质量问题引起的返工、整改等费用。
2.乙方应文明施工，严格遵守环保法规，承担因违反环保法规而产生的罚款、赔偿等责任。
3.乙方应按照安全生产要求，配备专职安全管理人员，制定安全管理制度，确保施工现场安全。
4.甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，如发现质量、安全、环保等方面的问题，甲方有权要求乙方整改。
三、违约责任
1.如因乙方原因，导致工程未能按时竣工，乙方应承担因此产生的违约责任，并向甲方支付违约金，违约金金额为未按时竣工部分工程款的5%。
2.如因乙方原因，导致工程质量不合格或未达到环保要求，乙方应承担因此产生的违约责任，并向甲方支付违约金，违约金金额为不合格或未达到环保要求部分工程款的10%。
3.如因甲方原因未按期支付工程款，甲方应承担因此产生的违约责任，并向乙方支付违约金，违约金金额为未按时支付款项的5%。
四、争议解决
1.若因本协议引起的争议，双方应首先友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
2.在争议解决期间，双方应继续履行本协议中不涉及争议的其他条款。
五、其他条款
1.本协议自双方签字盖章之日起生效。
2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3.本协议未尽事宜，可由双方协商补充，补充协议具有同等法律效力。
4.本协议中的所有条款均应由甲乙双方共同遵守，任何一方均无权单独修改或解除本协议。
甲方（盖章）：__公司
地址：__市__区__路__号
法定代表人：__
联系方式：电话：__X-______X邮箱：__X@__X.com
乙方（盖章）：__建设有限公司
地址：__市__区__路__号
法定代表人：__联系方式：电话：__X-______X邮箱：__X@__X.com签订日期：2023年4月10日
建设工程的承包协议书篇2
建设工程项目承包协议书
甲方（发包方）：
名称：中国移动通信集团公司
注册地址：北京市朝阳区春风路X号
法定代表人：张三
联系方式：+(86)10-12345678
乙方（承包方）：
名称：中建三局集团有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区长江大道X号
法定代表人：李四
联系方式：(86)138-12345678
鉴于甲方拟进行位于北京市海淀区的某通信基站建设工程项目，现依照中华人民共和国相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，经友好协商，就上述工程项目的承包事宜达成以下协议：
一、承包范围
乙方同意按照甲方的要求，承包位于北京市海淀区的某通信基站建设工程项目，包括但不限于工程的设计、施工、材料采购、竣工验收、保修等全过程。
二、工程进度及质量
乙方应按照甲方要求的工程进度和质量标准进行施工，确保工程按时按质完成。甲方有权对工程进度和质量进行监督和检查。
三、工程变更
如工程过程中发生设计变更，甲方应提前通知乙方，双方友好协商后进行调整。如因甲方原因导致工程变更，乙方有权要求相应的费用调整。
四、付款方式
甲方应按照合同约定的支付方式和时间，将工程款项支付给乙方。如甲方逾期支付款项，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。
五、违约赔偿
如因乙方原因导致工程不能按时按质完成，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。如因甲方原因导致工程不能按时按质完成，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的损失。
六、争议解决方式
如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并保修期满之日止。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同如有未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。
甲方（发包方）：
法定代表人：（签字）
日期：年月日
乙方（承包方）：
法定代表人：（签字）
日期：年月日
建设工程的承包协议书篇3
建设工程的承包协议书
本协议于2023年6月9日在__市签订，由以下双方组成：
甲方（发包方）：______________________________________，住所：______________________________________，联系电话：______________________________________。
乙方（承包方）：______________________________________，住所：______________________________________，联系电话：______________________________________。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方发包、乙方承包的______________________________________建设工程事宜，达成以下协议，以兹共守：
第一条工程概况
1.工程名称：______________________________________。
2.工程地点：______________________________________。
3.工程规模：______________________________________。
4.建设周期：自2023年6月10日起至2024年12月31日止。
5.工程预算：总预算为人民币（以下略）。
第二条承包范围
1.施工图纸及说明：乙方应按照甲方提供的施工图纸及其他书面指示进行施工。
2.工程量清单：乙方应按照甲方提供的工程量清单进行施工，确保工程量的完成。
3.工程款支付方式：工程款项由甲方按约定分期支付给乙方。具体支付方式见第三条。
4.验收标准：工程完成后，乙方应按照国家相关标准和双方约定的质量标准进行验收。
5.违约责任：如因乙方原因导致工程质量不符合约定的，乙方应按照相关法律规定承担违约责任。
第三条工程款支付方式
1.预付款：甲方应在合同签订后10日内支付总工程款的10%作为预付款。
2.进度款：自开工之日起，每三个月甲方应支付一次进度款，支付比例为总工程款的20%。
3.尾款：工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的80%工程款作为尾款。
第四条权利与义务
1.施工权利：乙方有权在约定期限内进行施工，并应确保工程质量。
2.质量保证：乙方应对工程质量负责，并在保修期内承担保修责任。
3.材料采购和使用：乙方应按照约定采购和使用材料，不得擅自更改材料品牌和规格。如需更换材料，应提前征得甲方同意。
4.工期延误和索赔：如因乙方原因导致工程延误的，乙方应承担相应的违约责任，并按照约定向甲方进行赔偿。
第五条保密条款
1.保密内容：本协议所涉及的商业机密、技术机密和其他保密信息，均在本条款的保密范围内。
2.保密期限：自协议签订之日起至本协议所述工程竣工验收合格之日止。
3.保密责任：甲乙双方应对本协议所涉及的保密信息承担保密责任，不以任何形式向第三方泄露或使用。如因违反保密责任而造成损失的，应承担相应的法律责任。
4.保密例外：本协议所涉及的保密信息，如因法律、法规或司法程序需要公开或被第三方获得的，不在本条款保密范围内。
本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。如有未尽事宜，双方可协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（发包方）：______________________________________（签字或盖章）
乙方（承包方）：______________________________________（签字或盖章）
建设工程的承包协议书篇4
建设承包协议书
本协议由以下双方于____年____月____日签署：
发包方：
名称：________
地址：________
电话：________
传真：________
承包方：
名称：________
地址：________
电话：________
传真：________
根据有关法律法规，为保证建设工程顺利进行，双方在平等、友好、自愿的基础上，经友好协商达成以下协议：
一、工程范围
本工程包括但不限于以下内容：工程设计、材料采购、工程施工、质量保修等。工程性质为______（填：建筑工程、安装工程、装饰装修工程等），工程规模为______（填：小型、中型或大型），工程预计于____年____月____日开工，____年____月____日竣工。
二、双方权利与义务
1.发包方权利与义务：
（1）负责提供工程设计图纸、技术规范和其他相关资料；
（2）监督工程进度和质量，对不符合要求的施工内容提出整改意见；
（3）按时支付工程款项；
（4）承担因发包方原因引起的工程质量问题及因此产生的延误工期等责任。
2.承包方权利与义务：
（1）负责按照图纸和技术规范进行工程设计和施工，确保工程质量；
（2）提供必要的施工设备和人员，确保工程按期完工；
（3）对工程施工过程中出现的问题和缺陷及时进行修复和整改；
（4）承担因承包方原因引起的工程质量问题及因此产生的延误工期等责任。
三、付款方式及期限
1.发包方应在合同签订后____天内，向承包方支付合同总金额的____%作为预付款；
2.承包方按照工程进度，定期向发包方提交付款申请单，发包方应在收到付款申请单后____天内完成审核并支付相应的款项；
3.工程竣工并验收合格后，发包方应在____天内支付至合同总金额的____%，剩余____%作为质量保证金，待质量保证期满后支付。
四、违约责任
1.若因承包方原因导致工程延期或质量不符合要求，承包方应承担违约责任，向发包方支付违约金；
2.若因发包方原因导致工程延期或无法继续进行，发包方应承担违约责任，向承包方支付违约金；
3.若任一方在合同履行过程中提出终止合同，应提前与对方协商，并支付相应的违约金。
五、保险条款
承包方应在工程期间购买以下保险：
1.施工设备保险；
2.第三方责任险；
3.雇员意外伤害险。
以上保险投保金额应不低于合同总金额的____%。如因承包方未购买上述保险导致发包方或其他第三方受到损失的，承包方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决方式
在本协议履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。如协商不成的，应按照以下方式解决：
1.提交仲裁申请，按照双方认可的仲裁规则进行仲裁；
2.如有约定的，按照约定执行；如无约定的，由当地人民法院诉讼解决。
七、其他条款
1.本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份；
2.本协议如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3.本协议中涉及的所有附件和补充文件均为本协议不可分割的部分。
4.本协议自签署之日起生效，有效期为____年（填：一年、两年或三年），自____年____月____日至____年____月____日。
建设工程的承包协议书篇5
承包协议书
甲方（发包方）：______________________________
乙方（承包方）：______________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包给乙方的建设工程的施工事项达成以下协议：
一、工程概况
1.工程项目名称：______________________________
2.工程地点：______________________________
3.工程范围及内容：______________________________
二、工程期限
1.开工日期：______________________________
2.竣工日期：______________________________
3.总日历工期：______________________________（日）
三、工程质量
1.工程质量标准：______________________________
2.乙方应按照国家现行施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合约定标准。
四、工程价款及支付方式
1.工程造价：______________________________元人民币
2.工程款项支付方式：______________________________
3.工程款项支付进度：______________________________
五、材料设备供应及管理
1.工程所需材料设备由______________________________负责采购和供应。
2.乙方应妥善保管甲方提供的材料设备，因乙方原因导致材料设备损失的，乙方应承担赔偿责任。
六、工程变更及签证
1.甲方有权根据实际需要修改或调整工程设计。
2.甲乙双方应就工程变更及签证达成书面协议，作为工程结算的依据。
七、工程验收及保修
1.工程验收标准：______________________________
2.工程保修期限：______________________________（月）
3.乙方应在工程保修期内履行保修责任。
八、违约责任及解决方式
1.甲乙双方应严格履行本协议，如有一方违约，违约方应承担相应的违约责任。
2.违约责任根据实际情况具体约定，包括但不限于违约金、赔偿金等。
3.若甲乙双方因本协议履行发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、其他事项
1.甲乙双方在签订本协议时，如有其他约定事项，可另行补充，作为本协议的附件。
2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字（盖章）之日起生效，具有同等法律效力。
3.本协议未尽事宜，可参照《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。
4.本协议最终解释权归甲乙双方所有。
5.甲方（发包方）盖章及代表签字：______________________________日期：______________________________乙方（承包方）盖章及代表签字：______________________________日期：______________________________
建设工程的承包协议书相关文章：
扫一扫手机观看！
